關(guān)于承包合同集錦五篇
隨著法律知識(shí)的普及,越來越多的場景和場合需要用到合同,簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎?以下是小編整理的承包合同5篇,歡迎大家分享。

承包合同 篇1
甲方(發(fā)包方):____________
乙方(承包方):
甲、乙雙方遵循平等自愿、公平和誠實(shí)信用原則,雙方就甘南工貿(mào)大廈水暖分項(xiàng)工程勞務(wù)作業(yè)合作事項(xiàng)協(xié)商一致,簽訂本勞務(wù)作業(yè)分包合同,雙方共同遵照?qǐng)?zhí)行。
一、工程名稱:甘南工貿(mào)大廈
二、工程地點(diǎn): ________合作市盤旋路
三、工程承包內(nèi)容及范圍:
1 、乙方負(fù)責(zé)按照設(shè)計(jì)圖紙、變更文件規(guī)范要求驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),玻璃幕墻的制作、安裝、保證正常使用。
2、施工所需各種材料、加工機(jī)械設(shè)備、各種工具均由乙方自理。
四、工程工期:
1、開工日期:20xx年10月5日;竣工日期:20xx年11月5日
工程總?cè)諝v天數(shù):30天
2、施工過程中,如因人力不可抗拒等原因工期相應(yīng)順延;
五、工程質(zhì)量及材料要求:
1、各種材料下料、制作安裝,接頭位置、焊接等均應(yīng)符合規(guī)范要求。如不按要求發(fā)現(xiàn)一點(diǎn)罰款50 元。
2、對(duì)現(xiàn)場監(jiān)理提出的問題應(yīng)立即安排人員處理,嚴(yán)禁拖延或不整改。
3、如某部位存在嚴(yán)重問題,須返工的罰款3000 元。
4、若返工造成延誤工期的除按上述第4 條罰款外,如對(duì)下道工序的工種造成停工,停工的工人人工費(fèi)由乙方賠償。
六、工程價(jià)款:伍佰伍拾元/平方米;(¥:550元/m2 ) (按實(shí)際面積進(jìn)行結(jié)算)
七、工程價(jià)款的撥付及結(jié)算方式:
1、工程款的支付:1)、乙方施工人員及型材全部進(jìn)場后由業(yè)主付三萬元工程款2)、全部工程安裝完成驗(yàn)收合格后由業(yè)主付至全款的95%,留5%作為工程質(zhì)保金。
2、在工程施工過程中除本合同約定的工程款外乙方不得再產(chǎn)生其他任何費(fèi)用;如因工程設(shè)計(jì)變更造成工程量增減,按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)增減。分項(xiàng)分部工程人工費(fèi)小于1000元的不予增加工程款,人工費(fèi)大于1000元的由現(xiàn)場管理人員確認(rèn)簽字后按預(yù)算定額直接費(fèi)進(jìn)行結(jié)算,不計(jì)取任何其他費(fèi)用。
八、考核驗(yàn)收:本合同甲方要求在以下方面對(duì)乙方進(jìn)行考核后方可決算:
1、安全生產(chǎn):乙方應(yīng)加強(qiáng)安全教育,認(rèn)真執(zhí)行安全技術(shù)規(guī)范,嚴(yán)格遵守安全制度,落實(shí)安全措施,確保施工安全。如因乙方違章操作造成的一切傷亡事故,發(fā)生的任何費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。
2、工程質(zhì)量:堅(jiān)持工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙、施工驗(yàn)收規(guī)范、施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)方案等有關(guān)要求精心組織施工,確保工程質(zhì)量達(dá)到約定的要求。
3、工程所使用材料必須經(jīng)甲方、監(jiān)理認(rèn)可,否則不得使用。
5、文明施工:加強(qiáng)施工現(xiàn)場管理,嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)主管部門、環(huán)保、消防、環(huán)衛(wèi)等有關(guān)部門對(duì)施工現(xiàn)場的管理規(guī)定,做到文明施工。
九、甲方責(zé)任:
1、組織有關(guān)人員對(duì)乙方進(jìn)場施工作業(yè)人員進(jìn)行安全、質(zhì)量、文明施工、綜合治理等方面的教育,做好日常監(jiān)管工作。
2、組織及負(fù)責(zé)對(duì)乙方施工作業(yè)人員進(jìn)行施工技術(shù)、措施等方面的交底。
3、負(fù)責(zé)對(duì)乙方施工人員的.安全、工程質(zhì)量、文明施工等方面的工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)控,并按規(guī)定及時(shí)做好驗(yàn)收工作。
4、負(fù)責(zé)解決乙方進(jìn)場施工作業(yè)人員的住宿等問題,并及時(shí)對(duì)其進(jìn)行衛(wèi)生等方面工作的指導(dǎo)、監(jiān)管。
5、按照合同約定,按時(shí)足額向乙方支付工程款。
十、乙方責(zé)任:
1、服從甲方對(duì)整個(gè)工程的運(yùn)行計(jì)劃指揮。按甲方的各項(xiàng)交底要求,嚴(yán)格按國家操作規(guī)范和施工驗(yàn)收規(guī)范,精心組織施工。
2、如乙方需要,生活用品及炊事用具由乙方自理。
3、材料進(jìn)場時(shí),由乙方卸料,配合甲方項(xiàng)目部收料人員共同驗(yàn)收,核對(duì)材料的合格證、標(biāo)牌、規(guī)格、數(shù)量,并按材料的規(guī)格不同,有序、合理的堆放整齊,做好防銹保護(hù)工作。
5、乙方必須將廢料堆放入池,做好工完料凈場地清工作。
6、本工程所需的機(jī)械及勞動(dòng)防護(hù)用品全部費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
7、本班組在其相關(guān)工序開始前和結(jié)束后,與其工序相關(guān)的班組必須辦理相關(guān)交接檢手續(xù)
8、按合同約定按時(shí)足額支付勞務(wù)作業(yè)人員工資,乙方必須按月將工人工資發(fā)放,如乙方遲延支付工人工資甲方有權(quán)直接扣除乙方工程款支付給工人。
9、嚴(yán)格執(zhí)行安全協(xié)議書中的規(guī)定,落實(shí)施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)措施,做好各項(xiàng)基礎(chǔ)工作。
10、乙方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)勞務(wù)作業(yè)人員的管理,自覺遵守甲方的各項(xiàng)管理規(guī)定。
十一、違約責(zé)任:
1、當(dāng)發(fā)生下列情況之一時(shí),甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任:
(1)甲方不按約定核實(shí)乙方的工程量、或不按約定支付勞務(wù)作業(yè)工程款、或不按約定支付勞務(wù)作業(yè)工程款尾款時(shí),應(yīng)按乙方同期向銀行貸款利率向乙方支付拖欠勞務(wù)作業(yè)工程款的利息;
(2)因甲方原因延誤工期超過十日的,應(yīng)向乙方支付怠工費(fèi),并順延延誤的乙方工作時(shí)間。
2、當(dāng)發(fā)生下列情況之一時(shí),乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任:
(1)乙方因自身原因延期交工的,每延誤一日,應(yīng)向甲方支付本合同總價(jià)款0.5%的違約金;
(2)乙方施工的工程質(zhì)量不符合合同約定的質(zhì)量要求,乙方應(yīng)賠償甲方材料損失費(fèi)、工具、機(jī)械租賃費(fèi)以及因工期延誤給甲方所造成的所有損失;
(3)乙方不履行或不按合同約定履行義務(wù)時(shí),應(yīng)向甲方支付合同總價(jià)款2%的違約金,如給甲方還造成其他損失也應(yīng)予以賠償。
3、一方違約后,另一方要求違約方繼續(xù)履行合同時(shí),違約方在承擔(dān)上述違約責(zé)任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。
十二、本工程甲方委派 同志為現(xiàn)場負(fù)責(zé)人,乙方委派
同志為現(xiàn)場負(fù)責(zé)人,共同負(fù)責(zé)履行本合同的各項(xiàng)約定。
十三、爭議:
甲、乙雙方在履行本合同時(shí)發(fā)生爭議,可自行協(xié)商解決。如協(xié)商不成的,可向工程所在地法院提起訴訟。
十四、本合同一式兩份自簽定后即生效,至全部工程作業(yè)內(nèi)容竣工驗(yàn)收、工程價(jià)款結(jié)清后即失效。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
工程負(fù)責(zé)人
現(xiàn)場負(fù)責(zé)人: 工程負(fù)責(zé)人:
地址: 地址:
電話: 電話:
年 月 日 年 月 日
承包合同 篇2
甲方:
乙方:
甲方為擁有煤礦開采經(jīng)營權(quán)的礦產(chǎn)企業(yè),乙方為擁有三級(jí)資質(zhì)礦山工程建筑企業(yè),根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國礦產(chǎn)資源管理法》的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,就煤礦開采承包事宜,達(dá)成以下協(xié)議:
一、自本協(xié)議簽訂之日,乙方對(duì)所承包的享有獨(dú)立的采煤、經(jīng)營及收益權(quán),甲方不得干涉乙方的開采經(jīng)營及收益權(quán)。
二、甲方為乙方提供良好的經(jīng)產(chǎn)和經(jīng)營環(huán)境,協(xié)調(diào)好當(dāng)?shù)馗扇宏P(guān)系,保證乙方的正常生產(chǎn)經(jīng)營,并保證乙方所需的水、電、路三通。
三、乙方在生產(chǎn)經(jīng)營過程中,接銷售的原煤產(chǎn)量甲方向乙方每噸交納27元。
四、乙方生產(chǎn)過程中所需的爆破物資由甲方負(fù)責(zé)。
五、乙方所承包該煤礦的期間與甲方的`采礦權(quán)證期間相同,即甲方的采礦權(quán)證存在,乙方的承包期間持續(xù)存在,甲方如需轉(zhuǎn)讓乙方所承包的煤礦,乙方有優(yōu)先受讓權(quán),并賠償乙方的所有投資。
六、本協(xié)議生效前的民事、經(jīng)濟(jì)糾紛及所有債務(wù)由甲方負(fù)責(zé),與乙方無關(guān),本協(xié)議生效后的民事、工傷事故、經(jīng)濟(jì)糾紛及所發(fā)生的債務(wù)由甲方負(fù)責(zé),與乙方無關(guān)。
七、違約責(zé)任:甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格按本協(xié)議履行,如有違約,責(zé)任方應(yīng)賠償對(duì)方一切經(jīng)濟(jì)損失,并承擔(dān)總款額的20%的違約金。
八、在履行合同中,如發(fā)生糾紛,甲乙雙方協(xié)商解決,雙方均可向企業(yè)所在地的人民法院提起訴訟。
九、本協(xié)議一式肆份,甲乙雙方各執(zhí)一份,本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(簽字蓋章):
乙方(簽字蓋章):
年 月 日
承包合同 篇3
訂立合同雙方:
_________縣_________鄉(xiāng)_________村_________組,以下簡稱甲方;
_________縣_________鄉(xiāng)_________村_________村民_________,以下簡稱乙方。
為了發(fā)展畜牧業(yè),為城鄉(xiāng)人民提供更多更好的食用畜,為發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供生產(chǎn)畜,充分調(diào)動(dòng)農(nóng)民養(yǎng)好牲畜的積極性,增加集體和個(gè)人的收入,根據(jù)中央(83)、(84)1號(hào)文件的精神,經(jīng)村民大會(huì)充分討論和甲乙雙方認(rèn)真協(xié)商,特訂立本合同,以供雙方共同遵守。
第一條 承包期限
承包期共_________年,從_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
第二條 承包牲畜數(shù)量
甲方將_________(牲畜)發(fā)包給乙方飼養(yǎng),共_________頭(只)。其中,種母畜_________頭(只),種公畜_________頭(只),肉畜_________頭(只)_________。
第三條 承包任務(wù)量與獲益分配
1.乙方必須在承包期內(nèi)的第_________年_________月以前,向國家交售肉畜_________頭,規(guī)格是_________;向甲方上交肉畜_________頭,規(guī)格是_________;向甲方提供生產(chǎn)用畜_________頭,規(guī)格是_________;在承包期內(nèi)的第 _________年_________月以前。_________。到承包期滿時(shí),乙方必須保證有存欄數(shù)_________頭,其中,種母畜 _________頭,種公畜_________頭,幼肉畜_________頭。
2.乙方按合同規(guī)定的品種、數(shù)量、規(guī)格交售給國家的 _________(牲畜)的價(jià)金,甲乙雙方按_________:_________分成,甲方得_________成,乙方得_________成。乙方超額完成國家交售任務(wù)和上交甲方任務(wù)以外的部分,歸乙方所有。
第四條 甲方的義務(wù)
1.甲方在_________年_________月_________日以前向乙方提供欄圈_________間,牧場_________畝(如果有),提供給乙方飼料地_________畝_________分以及如下工具:_________。
2.甲方在承包期內(nèi),每年向乙方提供草料_________公斤,其中_________公斤,_________公斤_________,時(shí)間是 _________;甲方每年向乙方提供平價(jià)商品糧_________公斤,其中,_________公斤,_________公斤,_________ 時(shí)間是_________。
3.甲方必須合理分配國家扶持畜牧業(yè)的物資和貸款指標(biāo),不得截留國家獎(jiǎng)勵(lì)乙方完成派購牲畜任務(wù)的`糧食、化肥等指標(biāo)。
第五條 乙方的義務(wù)
1.乙方必須保持欄圈的清潔衛(wèi)生,防止疾病傳染。牲畜染病的醫(yī)療費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
2.乙方飼養(yǎng)、牧放的牲畜不得損害山林、樹木、莊稼。
3.乙方必須愛護(hù)欄圈。合同期滿時(shí),必須將甲方提供的欄圈、飼料地、牧場(如果有)、工具等如數(shù)交還甲方。欄圈內(nèi)的糞肥_________%歸甲方,_________%歸乙方。
4.乙方飼養(yǎng)的生產(chǎn)用畜,不得擅自出借、出租給他人使用。未經(jīng)甲方同意,乙方不得將牲畜轉(zhuǎn)包給他人飼養(yǎng)。
第六條 甲方的違約責(zé)任
1.甲方如不按時(shí)、按量向乙方提供欄圈、牧場(如果有)、飼料地、工具,應(yīng)向乙方償付違約金_________元,以致乙方不能進(jìn)行正常飼養(yǎng)的,乙方可以提出解除合同。
2.甲方如不按合同規(guī)定的品種、數(shù)量、時(shí)間向乙方提供草料和商品糧,應(yīng)向乙方償付所欠草料、商品糧價(jià)值_________%的違約金。如果因此造成乙方損失的,還應(yīng)賠償乙方的損失。
3.甲方如不及時(shí)向乙方分配國家發(fā)放的貸款和物資,應(yīng)按其價(jià)值的_________%向乙方償付違約金;甲方如果截留國家獎(jiǎng)勵(lì)乙方的糧食、化肥等指標(biāo),應(yīng)按其價(jià)值的_________%,向乙方償付違約金。
第七條 乙方的違約責(zé)任
1.乙方如不按合同規(guī)定的時(shí)間、規(guī)格、數(shù)量,完成對(duì)國家、集體的任務(wù),每逾期一天,應(yīng)按其價(jià)值的_________‰,向甲方償付違約金。超過_________天仍未履行承包任務(wù)的,甲方除可以要求有關(guān)部門處理外,還可以提出解除合同,收回牲畜重新發(fā)包給他人。
2.自合同期滿,甲方提供的欄圈、工具等如有損壞或丟失,乙方應(yīng)修復(fù)或賠償;乙方飼養(yǎng)、牧養(yǎng)的牲畜如損壞國家、集體的山林、樹木或集體、個(gè)人的莊稼等,應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)賠償。
3.乙方如將所承包飼養(yǎng)的生產(chǎn)用畜擅自出借、出租給他人使用,每出借或出租一頭生產(chǎn)用畜一天,應(yīng)向甲方償付違約金_________元。
第八條 不可抗力
如遇不可抗力的自然災(zāi)害造成乙方承包飼養(yǎng)的牲畜損失,應(yīng)根據(jù)損失的實(shí)際情況,減少或免除乙方對(duì)國家、集體承擔(dān)的義務(wù)。
第九條 其它
本合同自承包開始之日起生效,合同期滿自行失效。合同期滿后,甲乙雙方如愿意繼續(xù)承包,應(yīng)重新訂立合同。合同執(zhí)行中如乙方去世,其家庭成員有承包繼承權(quán)。
合同執(zhí)行中,甲乙雙方不得隨意更改或解除合同。合同亦不因甲方代表人的變更而變更。合同中如有未盡事宜,必須由甲乙雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定。補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份;合同副本一式_________份,交村委會(huì)、(如經(jīng)公證或鑒證,則應(yīng)送公證或鑒證機(jī)關(guān))_________各留存一份。
甲方(蓋章):_________ 乙方(簽字):_________
代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點(diǎn):_________ 簽訂地點(diǎn):_________
承包合同 篇4
甲方(車主): 電話:乙方(司機(jī)): 電話:
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,就出租車(車號(hào):吉E3T 營運(yùn)證號(hào): )承包一事達(dá)成如下協(xié)議:
一、甲方將自有出租車及營運(yùn)證承包給乙方,租期為從 年 月 日起至 年 月 日止。如甲方第二年繼續(xù)承包此車,同等條件下乙方有優(yōu)先權(quán)。
二、甲方負(fù)責(zé)支付此出租車的保險(xiǎn)費(fèi)、租賃營運(yùn)證費(fèi)用,剩余費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
三、乙方上打租一個(gè)月交給甲方元包車費(fèi)用。乙方交給甲方車輛押金 元,待租賃合同到期后,甲方檢查完車輛無違章及違法行為且不需要 維修返還押金。
四、在乙方承包期間此車所發(fā)生的一切交通違章、罰款、事故全部由乙方自行負(fù)責(zé)。車輛所有物品丟失由乙方按價(jià)賠償補(bǔ)辦(計(jì)價(jià)器頂燈、輪胎等)。
五、乙方必須尊章守法行車,如因乙方原因(喝酒、疲勞駕駛、沒帶上崗、駕駛證等),造成出租車事故的,保險(xiǎn)公司不給予理賠的,責(zé)任全部由乙方自行承擔(dān)。
六、如因乙方非法行車,超載、異地營運(yùn)被交警扣車處罰的,全部由乙方自行承擔(dān)。
七、甲方為乙方提供出租車強(qiáng)制險(xiǎn)、第三者責(zé)任險(xiǎn)(30萬)及司乘(5萬/座),如乙方出現(xiàn)交通事故,不在保險(xiǎn)公司理賠范圍內(nèi)的事故,全部由乙方自行承擔(dān);在保險(xiǎn)公司理賠范圍內(nèi)的交通事故。保險(xiǎn)公司理賠不夠的`由乙方自行承擔(dān),與甲方無關(guān)。
八、在乙方承包期間的出租車燃油補(bǔ)助及一切車輛補(bǔ)貼全部歸甲方所有。
九、乙方在承包期間必須愛護(hù)車輛、及時(shí)更換機(jī)油。
十、本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承包合同 篇5
合同編號(hào):______________
承攬人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務(wù):_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號(hào)碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯(lián)系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號(hào):_________________________________
電子信箱:_____________________________
定作人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務(wù):_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號(hào)碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯(lián)系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號(hào):_________________________________
電子信箱:_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)
定作物名稱
型號(hào)
規(guī)格
質(zhì)量要求
計(jì)量單位
數(shù)量
加工費(fèi)
單位
總價(jià)
第二條加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)
定作物名稱
完工時(shí)間
檢驗(yàn)時(shí)間和地點(diǎn)
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及方法
包裝標(biāo)準(zhǔn)
包裝費(fèi)承擔(dān)
第三條加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)
定作物名稱
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
運(yùn)輸方法
運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān)
第四條定作人提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料
材料名稱
型號(hào)
規(guī)格
質(zhì)量要求
計(jì)量單位
數(shù)量
單價(jià)
總價(jià)
圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間
第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸
材料名稱
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗(yàn)方法
運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承擔(dān)
第六條圖紙?zhí)峁?/p>
承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的____日內(nèi)答復(fù)
第七條轉(zhuǎn)包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
3.承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的,定作人有權(quán)解除合同。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
第八條保密
承攬人應(yīng)當(dāng)就以下方面保守秘密:________________,未經(jīng)定作人許可,不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。
第九條變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應(yīng)當(dāng)賠償損失。
第十條協(xié)助
1.承攬工作中定作人應(yīng)對(duì)承攬人提供以下協(xié)助:______________________________。
2.定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在______天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù),并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的,承攬人可以解
除合同。
第十一條監(jiān)督
承攬人在工作期間,應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗(yàn),但定作人不得因監(jiān)督檢驗(yàn)妨礙承攬人的正常工作。
第十二條保管
承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
第十三條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間
_____________________________________。
第十四條付款
定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元;定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付預(yù)付款_________元。定作人不履行合同的,無權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬人不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作人不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請(qǐng)求返還。
第十五條留置
定作人未向承攬人支付報(bào)酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條本合同解除的條件:
1.定作人可以隨時(shí)解除合同,但應(yīng)及時(shí)書面通知承攬人,并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。
2.合同期限屆滿,雙方不再續(xù)簽本合同;
3.雙方通過書面協(xié)議解除本合同;
4.因不可抗力致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)的;
5.在合同期限屆滿之前,當(dāng)事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務(wù)的;
6.當(dāng)事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)的;
第十七條質(zhì)量保證
承攬人對(duì)定作物的質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限為:_________。其保證質(zhì)量的前提條件為:_______________________。
第十八條違約責(zé)任
1.承攬人的違約責(zé)任
。1)承攬人如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,定作人同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,承攬人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
。2)承攬人交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,定作人仍然需要的,承攬人應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
(3)因承攬人包裝不善造成定作物毀損的,由承攬人賠償損失。
。4)承攬人逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的_________‰償付違約金。
。5)承攬人不能交付定作物的,應(yīng)向定作人償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________%的違約金。
。6)由承攬人負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,承攬人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則定作人有權(quán)拒收。
2.定作人的違約責(zé)任
。1)定作人如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。
。2)定作人如中途廢止合同,應(yīng)償付承攬人未履行部分定作物價(jià)款總值_________%的違約金。
。3)定作人如未按合同規(guī)定的時(shí)間向承攬人提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應(yīng)當(dāng)償付承攬人因停工待料的損失。
(4)定作人如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向承攬人償付違約金。
。5)定作人如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。
。6)定作人如變更交付定作物地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十九條聲明及保證
承攬人:
1.承攬人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人:
1.定作人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條通知
1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。
2.各方通訊地址如下:______________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起____日內(nèi),以書面形式通知對(duì)方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
第二十一條合同的.變更
本
合同履行期間,發(fā)生特殊情況時(shí),任何一方需變更本合同的,要求變更一方應(yīng)及時(shí)書面通知對(duì)方,征得對(duì)方同意后,雙方在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權(quán)變更本合同,否則,由此造成對(duì)方的經(jīng)濟(jì)損失,由責(zé)任方承擔(dān)。
第二十二條合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù),任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前,不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓,未經(jīng)另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十三條爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決
。1)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十四條不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù),該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時(shí)間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時(shí)間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對(duì)本合同的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的一方,有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發(fā)生時(shí),雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時(shí)延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責(zé)任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對(duì)本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、地震,以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動(dòng)亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
第二十五條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對(duì)本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條合同的效力
1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2.有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3.本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。
承攬人(蓋章):_________ 定作人(蓋章):__________
法定代表人(簽字):_____ 法定代表人(簽字):______
委托代理人(簽字):_____ 委托代理人(簽字):______
簽訂地點(diǎn):_______________ 簽訂地點(diǎn):________________
_________年_____月_____日 _________年______月_____
【承包合同】相關(guān)文章:
實(shí)用承包合同 承包合同范文07-05
經(jīng)典承包合同10-19
承包合同12-22
經(jīng)典承包合同12-15
承包合同12-17
承包合同06-13
廚房承包合同09-26