實用的承包合同

時間：2025-12-13 01:55:17 承包合同

實用的承包合同模板集合六篇

　　隨著人們法律意識的建立，合同對我們的幫助越來越大，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么問題來了，到底應如何擬定合同呢？下面是小編整理的承包合同6篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

實用的承包合同模板集合六篇

承包合同篇1

　　發(fā)包方(以下簡稱：甲方)：

　　承包方(以下簡稱：乙方)：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律規(guī)定，甲乙雙方本著誠實信用原則就餐館承包事宜經(jīng)共同協(xié)商，訂立以下條款共同遵守：

　　一、承包事項、合同期限

　　1、承包事項

　　(1)、甲方提供商鋪供乙方承包、提供飲食服務;

　　(2)、日常經(jīng)營由乙方自主安排、全面負責、自負盈虧;

　　2.、合同期限

　　本合約有效期為【】年，從年月日至年月日止;在本合約終止前一個月由雙方商定下一個合同期事宜。

　　二、承包費用

　　1、乙方每年上繳甲方費用。

　　2、水、電、燃氣、房租及物業(yè)等其他費用明細。

　　三、權(quán)利和義務

　　1：乙方在承包期間從事飲食經(jīng)營服務不得從事其它方面經(jīng)營活動。

　　2：乙方在承包期間甲方不參與其經(jīng)營服務。乙方在經(jīng)營服務中所產(chǎn)生的任何事務包括法律上的'責任

　　四、違約責任

　　在本合約規(guī)定的期限內(nèi)，不得單方解除本合同，如單方解除合同，則違約的一方需支付守約方的違約金，支付違約金按合同簽訂金額的30%支付。

　　五、爭議解決

　　1、在本合同期內(nèi)發(fā)生的爭議由甲乙雙方友好協(xié)商解決，如甲乙雙方不能友好協(xié)商解決的，也可致當?shù)胤ㄔ浩鹪V。

　　2、合同期內(nèi)，若發(fā)生非本合同規(guī)定的問題，由雙方協(xié)商解決;如有未盡事宜，雙方可協(xié)商補充條款。

　　六、其它

　　本合約經(jīng)雙方簽字及蓋章即生效，合同一式四份，甲乙雙方各持二份，每份具有同等法律效力。

　　甲方(手印)：乙方(手印)：

　　簽約代表簽名：簽約代表簽名：

　　簽約日期：年月日由乙方自行承擔，甲方不承擔任何責任。

承包合同篇2

　　原告：XXX，女，漢族，XXX年6月9日出生，住安徽省XXX，電話：XXX。

　　被告：XXX，男，漢族，XXX年X月14日出生，住XX，電話：XXX。

　　請求事項：

　　1、判令解除原被告之間的《承包出租車協(xié)議》；

　　2、判令被告返回原告交付的'包車押金8萬元；

　　3、本案訴訟費用由被告承擔。

　　事實和理由：

　　XX年X月X日，原實行簽訂《承包出租車協(xié)議》，約定被告將皖XXX號出租車交由原告承包經(jīng)營，雙方對相應的權(quán)利義務進行了約定。現(xiàn)因為原告身體原因?qū)е聼o法實際履行承包出租車協(xié)議，因與被告協(xié)商未果，根據(jù)合同法第九十四條的規(guī)定，特訴至貴院，請求法院查明事實，依法支持原告的訴訟請求。此致

　　合肥市瑤海區(qū)法院

　　具狀人：

　　年月日

承包合同篇3

　　甲方：(車主) 身份證號碼：(以下簡稱甲方) 乙方：(白班司機)身份證號碼：(以下簡稱乙方)

　　為了明確甲、乙雙方責任，本著互惠互利的原則，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商達成以下協(xié)議：

　　一：甲方將牌照為的出租汽車承包給乙方經(jīng)營白班，租金元/白班，因為甲方的出租汽車為天然氣式出租車，加氣費應按每公里0.50元繳納（如期間特殊原因改為燃油式出租車，燃油費則按每公里0.80元繳納）乙方行車期間必須將各種有關(guān)出租汽車行業(yè)規(guī)定的資格證和相關(guān)手續(xù)攜帶齊全。如因特殊原因，乙方需要經(jīng)營一整天，則大班租金為元/每天

　　二：協(xié)議期限為一年（自年月日至年月日止）。乙方應每日向甲方交納費用，乙方不得拖欠，超過一個星期未交班費的按違約實行，如因特殊原因甲乙雙方共同達成另一條協(xié)議，可優(yōu)先參考此新協(xié)議。

　　三：因甲方車輛只有交強險，在沒有油補的情況下乙方同意承租。

　　四：在乙方承租經(jīng)營期間，乙方所發(fā)生的`一切交通事故，刑事、民事責任、公司的處罰和交通違法違章，以及客運管理處的處罰、乘客的投訴等各種違法行為，產(chǎn)生的一切后果全部由乙方負責承擔，甲方不予以承擔。因乙方需要修車等一切影響甲方汽車正常經(jīng)營的期間內(nèi)，乙方還應承擔甲方所損失的每日經(jīng)營費用，日費按元/每天計算。由于甲方汽車全部為原廠配件，修車一定要去4S店。乙方不得酒后駕車，如有違反甲方有權(quán)收回車并按違約實行。

　　五：協(xié)議期間，乙方向甲方交納抵押金元整，協(xié)議期限滿一個月后如數(shù)退還。乙方在協(xié)議期間（協(xié)議期限未滿）停止履行協(xié)議，抵押金不予以退還。六：乙方在承包經(jīng)營期間必須愛護車輛，保持車內(nèi)衛(wèi)生，如甲方發(fā)現(xiàn)乙方不愛護車輛，情節(jié)嚴重，甲方有權(quán)終止合同。協(xié)議期間，乙方不準做有損甲方利益的行為，不得隨意更換車上任意零配件。乙方不得私自將該車轉(zhuǎn)租或轉(zhuǎn)承包給其他人經(jīng)營，違者甲方有權(quán)終止合同，收回該車并不退還乙方抵押金。如遇特殊原因，可與甲方協(xié)商，達成協(xié)議后，可在特殊事由期間，找人帶班。

　　七：甲乙雙方車輛交接時間為早5：00與晚17：00。如乙方在19:00前未交班，按30元/小時計算誤工費(誤工費從17: 00開始計算)，超過22：00甲方可選擇不接班，晚班班費120元由乙方負責補償給甲方。甲方在7：00前未交班，按30元/小時計算誤工費(誤工費從5：00開始計算)，超過12：00乙方可選擇不接班，白班班費200元由甲方負責補償給乙方。

　　八：本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，簽字后生效。由雙方協(xié)商確定其它事由，與本合同具有同等法律效力。

　　甲方：電話：

　　乙方：電話：

　　年月日

承包合同篇4

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　身份證號碼：______________

　　甲、乙雙方在經(jīng)友好協(xié)商的基礎(chǔ)上，就關(guān)于乙方__________承包__________號游艇商場事項，達成以下協(xié)議：

　　1、乙方每月應當向甲方支付承包金____________________元整（￥__________元）；承包期間經(jīng)營風險由乙方自行承擔。

　　2、乙方須預付甲方六個月的'承包金，其中__________個月作為經(jīng)營風險保證金，該__________個月的經(jīng)營風險保證金在合同期滿后經(jīng)雙方結(jié)算后退還乙方。以后每三個月向甲方交納一次，每次在__________日以前付清。

　　3、乙方自行安排住宿；

　　4、乙方應嚴格把關(guān)商場內(nèi)所進商品質(zhì)量，杜絕過期、變質(zhì)食品、假貨，如有此類事件發(fā)生，甲方有權(quán)追究乙方責任。

　　如果因為乙方產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，而導致____________________

　　5、乙方需嚴格執(zhí)行甲方的各項規(guī)章制度（如衛(wèi)生、海事、紀律等），如有違反，將根據(jù)制度處罰（制度另附），處罰直至退場，并不退還押金；

　　6、甲方免費提供乙方的一位員工餐、工作服、水、電；并在躉船一樓樓梯左側(cè)下方免費提供一間房間作為倉庫；

　　7、甲方負責乙方在商場及倉庫所有商品的安全，如發(fā)生損壞或丟失，將由甲方負責。

　　8、甲方在乙方簽單消費將給予__________折優(yōu)惠。

　　9、酒店客人在商場簽單消費，甲方為其代收其款項，甲方將扣__________%做為手續(xù)費及稅金，每月結(jié)清。

　　10、酒店部分需給乙方代銷（如酒店紀念品等），酒店給予一定折扣（__________折），每月結(jié)清。

　　本合同有效期為一年，如雙方愿意續(xù)簽，應期滿前一個月商定，任何一方提出解除合同，需向?qū)Ψ街Ц兑粋€月的承包金。

　　本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各持一份，乙方附身份證復印件兩份，雙方簽字生效，本協(xié)議簽訂之日起，甲乙雙方于______年_______月__________日簽訂合同。

　　甲方：____________________

　　負責人：__________________

　　日期：____________________

　　電話：____________________

　　乙方：____________________

　　負責人：__________________

　　日期：____________________

　　電話：____________________

承包合同篇5

　　甲方(借款單位)：________________________________

　　法定代表人：________ 職務：____

　　地址：________ 郵碼：____ 電話：________

　　乙方(貸款行)____________________________________

　　法定代表人：________ 職務：____

　　地址：________ 郵碼：____ 電話：________

　　丙方擔保方：________________________________

　　甲方為承包____ 國(地區(qū))____ 工程項目所需人民幣周轉(zhuǎn)資金，經(jīng)乙方審查，同意在核定的貸款范圍發(fā)放貸款。雙方經(jīng)協(xié)商同意下列各項內(nèi)容，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條乙方同意根據(jù)批準的`貸款申請書，貸給甲方人民幣(大寫)________________ 元。

　　第二條乙方憑甲方提送的詳細用款計劃和具體用途清單，作為付款時審核依據(jù)，并作為本合同的附件。

　　第三條乙方提供的貸款，期限為____ 年____ 個月。甲方保證從簽證合同之日起至____ 年____ 月____ 日止，還清全部本息。并附分次還款具體計劃為本合同的附件(略)。

　　第四條貸款利息在合同規(guī)定還款期內(nèi)，按年息____ %計算——超過還款期限，逾期部分加收20%利息;貸款被挪作其他用途的，挪用部分加收50%利息。貸款利息每季計收一次。

　　第五條乙方提供本貸款的項目，如果甲方中止對外施工合同，應即通知乙方并還清貸款本息。

　　第六條甲方應按期歸還貸款。到期不能如數(shù)歸還時，應由甲方的擔保單位負責從____ (單位)____ 資金中清償。

　　第七條本合同經(jīng)甲乙雙方和甲方擔保單位三方簽章后生效，至全部貸款本息還清后失效。合同一式三份，上述三方各執(zhí)一份。

　　甲方：單位名稱________(公章) 乙方：單位名稱________行(公章)

　　代表人____________________ 代表人____________________

　　日期____________________ 日期____________________

　　開戶銀行及賬號____________ 開戶銀行及賬號____________

　　甲方的擔保單位名稱____________(公章)

　　代表人____________________

　　日期____________________

　　開戶銀行及賬號____________________

承包合同篇6

　　發(fā)包人(甲方)：天津聯(lián)發(fā)精密鋼鐵有限公司

　　承包人(乙方)：江蘇省建工集團天津公司

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，鑒于天津聯(lián)發(fā)精(以下簡稱為“承包人” )雙方就天津聯(lián)發(fā)精密鋼鐵有限公司一期主廠房設(shè)備基礎(chǔ)工程事項經(jīng)協(xié)商達成一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：天津聯(lián)發(fā)精密鋼鐵有限公司一期主廠房設(shè)備基礎(chǔ)工程

　　工程地點：天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)西區(qū)

　　工程內(nèi)容：依據(jù)工程圖紙內(nèi)容，包括冷軋分條、冷軋裁剪、熱軋2-7mm裁剪、熱軋6-14mm裁剪、涂層分條、涂層裁剪等六條設(shè)備基礎(chǔ)(詳見工程預算表標單)

　　二、承包合同價款金額：大寫：人民幣柒佰肆拾陸萬伍千肆佰柒拾伍元整。

　　小寫：

　　三、工期

　　開工日期：本承包工程自本合同簽定日起7天后開始計算工期�？⒐と掌冢罕境邪こ坛醪蕉ㄓ� 20xx 年 11 月 17 日竣工; 合同工期總?cè)諝v天數(shù)為： 135 天。

　　四、工程質(zhì)量標準

　　本承包工程質(zhì)量標準雙方約定為：合格

　　五、組成承包合同的文件包括：

　　1、本合同協(xié)議書;